国网江西赣州赣县区供电公司生产综合用房项目

建筑装饰及安装工程专业分包询比采购公告

（采购编号： GCJ-JZGC-GXGD-ZSAZGC-005-2   ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交国网江西赣州赣县区供电公司生产综合用房项目，项目业主为国网江西省电力有限公司赣州市赣县区供电分公司，资金已落实。其中建筑装饰及安装工程专业分包包含的1标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行建筑装饰及安装工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交国网江西赣州赣县区供电公司生产综合用房项目建筑装饰及安装工程专业分包采购文件参与本项目建筑装饰及安装工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:赣州市赣县区梅林镇城北贡江大道东。

2.2 工程概况及标段概况

本项目建筑面积7932.33平方米，其中地上面积为7647.48平方米，地下面积为284.85平方米（不计容），建筑基底面积1525.35平方米。建筑层数为地上七层，檐口建筑高度为30.30米，屋脊建筑高度33.15米，消防建筑高度31.875米，地下一层-5.9米。地上二类高层公共建筑，耐火等级二级，地下室设备房，耐火等级一级。建筑结构为框架结构。抗震设防烈度6度。

2.3 工期要求

因乙方原因造成工程延期，每延误一日，甲方按业主罚款的 2 倍扣减乙方费用；工期延误违约金总额限额为合同价的 3 %，当甲方认为乙方的工程进度无法满足甲方要求时，甲方有权解除合同。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

本工程图纸范围内装饰装修及安装工程施工，包括但不限于砌筑、粉刷、找平、防水保温工程、轻质条板隔墙、楼地面装饰、墙柱面装饰及隔断、天棚工程、油漆及涂料、门窗栏杆、机械电气设备安装工程、建筑智能化、通风空调、给排水、消防、管道管网工程。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：/

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com