第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目风机基础工程劳务分包标段询比采购公告

（采购编号：GCJ-XNYC-YKZHFD-LWHT-01 ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目，项目业主为新疆盈科汇智能源开发有限公司，资金已落实。其中第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目包含的风机基础工程劳务标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风机基础劳务工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW风力发电项目风机基础劳务工程采购文件参与本项目风机基础劳务工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：第十三师新星市盈科汇智（一期）500MW 风力发电项目，项目地点位于新疆维吾尔自治区东部哈密山南垦区。本阶段规划安装50台单机容量10000kW 风力发电机组，总装机容量为 500MW ，设计内容包含风电场、场内35kV集电线路、一座220kV升压站、75MW/150MWh 储能系统以及220kV送出线路。

标段概况：垫层混凝土、基础混凝土浇筑及养护，钢筋制作安装等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年3月10日，竣工日期为2026年7月31日，合同工期为143天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

遵照现有国家及有关部门颁发标准、规范执行；且本工程质量必须达到合格标准。

（一）工程项目的质量达到现行的国家标准和规程、规范要求。

（二）质量零事故（不发生违反现行国标及行业标准的质量问题）。

（三）项目达标投产。

（四）阶段性监检一次性通过率 100%，施工质量未达到上述质量标准时，承包人须立即返工处理至发包人及相应的电网公司和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，承包人仍应依约承担违约责任及赔偿责任 。

2.5 采购范围

垫层混凝土、基础混凝土浇筑及养护，钢筋制作安装等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和甲方下道工序施工要求，如因乙方原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，甲方有权在与乙方的结算中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com