1.天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目风电场区设计服务分包标段询比采购公告

（采购编号：                                       ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目，项目业主为天津合创天润新能源有限公司，资金已落实。其中天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目包含的风电场区设计工程服务分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目风电场区设计服务分包标段采购文件参与本项目询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:天津市静海区陈官屯镇。

2.2 工程概况及标段概况

本项目位于天津市静海区陈官屯镇。本项目规划容量为100MW

2.3 工期要求

具体服务开始日期以发包人通知为准，需满足建设单位工期节点要求，计划全容量并网时间为：2026年6月30日

2.4 质量要求

满足国家、电力行业标准要求，满足中国电建集团江西省水电工程局有限公司及建设方、收购方等相关标准。电气、通讯等设备符合电网公司接入并网相关要求；若项目进行科技创新、工法申报、项目创优等事项评审，在合理范围内提供相应服务

2.5 采购范围

天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目风电场区设计服务，包括但不限于风电场区、进场及场内道路、场内电气控制、消防等设计工作服务（含现场工代服务）

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力行业（风力发电)专业乙级及以上设计资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：具有独立法人资格，并已在我公司办理分包准入备案且取得合格分包单位准入证书

3.1.4 企业工程业绩要求：近3年(2022年1月1日起至投标截止日)内有至少1个50MW及以上风电项目的设计业绩(含分包业绩)，或近3年内累计容量至少100MW的风电项目的设计业绩(含分包业绩);以上业绩要求均需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com