国铁建信牡丹区56.25MW分散式风电项目风机安装工程专业分包标段公开谈判采购公告

（采购编号：                                       ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交国铁建信牡丹区56.25MW分散式风电项目，项目业主为菏泽润建巽风新能源有限公司，资金已落实。其中国铁建信牡丹区56.25MW分散式风电项目包含的风机安装工程工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取国铁建信牡丹区56.25MW分散式风电项目风机安装工程工程专业分包采购文件参与本项目公开谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:山东省菏泽市牡丹区内。

2.2 工程概况及标段概况

本项目位于山东省菏泽市牡丹区内，装机容量56.25MW，拟安装9台单机容量6.25MW的风机，叶轮直径220米,轮毂高度160米,新建一座110kV升压站，风电场场内设35kV集电线路共2回，分别为武赵风电和黄庄风电场区地形平坦，地势开阔，海拔在50-60m之间，场址南侧有日兰高速经过，场内有多条乡村道路，交通条件便利。本项目建设指标分为何楼黄庄风电项目（2.5万千瓦）和何楼武赵风电项目（3.125万千瓦）。其中黄庄风电项目（4台机组）和武赵风电项目（5台机组）分2个接入点连接至升压站低压侧。项目本期共9台发电机，汇集成2回架空线。线路采用以架空线为主，电缆为辅的设计方案。

2.3 工期要求

暂定开工日期2026年01月12日，总工期123天，最终以甲方开工通知为准。具体计划工期详见附件四。

2.4 质量要求

达到国家、行业、电网或地方验收标准，满足设计及国家和行业现行有关施工规程和规范要求，工程竣工验收合格。满足《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）、《GB/T 51121-2015 风力发电工程施工与验收规范》、《NB∕T 31022-2012 风力发电工程达标投产验收规程》等。

2.5 采购范围

包括但不限于：

1. 9台风机塔筒吊、安装（爬梯及其支撑件、基础平台、电气柜平台、转换平台、防护平台、电缆夹板等内附件安装）、叶轮组装、机舱(组装)吊装、叶片吊安装、传动系统及导流罩安装、电气安装（包括全部塔筒内电气盘柜安装、变频柜安装、电缆桥架安装、电缆敷设或导电轨连接、电缆预留段连接、电缆防火封堵、通讯光缆熔接、设备接地、照明等附属设备）等，并配合风机、塔筒、箱变厂家进行整套风机调试、并网、消缺、验收等；

2. 塔筒、轮毂及机舱内部所有动力电缆、控制电缆、通讯电缆、防跌落装置、 接地装置、照明系统及塔门外爬梯等采购安装工作，费用包含综合单价中，不另计；

3. 负责风机与塔筒间、塔筒间、塔筒与风机基础间接地安装及接地电阻导通检测工作，费用包含综合单价中，不另计；

4. 吊装前的风机、 叶片、塔筒等设备的清洁和吊装验收前的机舱、塔筒内清洁工作，包括油漆采购和漆面恢复施工，费用包含综合单价中，不另计；

5. 机舱、轮毂、风机与塔筒间、塔筒间、塔筒与风机基础间等相关部位的密封工作，费用包含综合单价中，不另计；

6. 承包人在设备进场前参与道路及吊装平台工程施工前设计交底、配合招标单位完成风机平台吊装位置范围、地基换填设计、完工联合验收并提出合理意见，以便通过发包人进行整改后达到设备运输和安装条件。承包人所有车辆均须按照发包人修建的道路行驶，严禁碾压道路以外区域，否则由此带来的一切责任及产生的费用由承包人自行承担；

7. 投标人严格按照规定的在许可的土地使用范围内进行施工，吊装平台平面净尺寸60m×70m（含风机及箱变基础），超出吊装平台区域的临时占地由投标人负责协调与赔偿；设备卸车（含机械或人工）、清点验收、临时存放、保管（防潮、防损措施）、质量验收；大型机械设备进出场费，风机施工完成后，按永久征地红线设置安全围栏；因投标人原因导致大件运输接卸货不具备条件产生的押车、装卸、倒运、保管费用等均由投标人负责。

8. 风机混塔吊装过程中，采用2台主吊同步分区吊装方式，混塔吊装作业面不低于2个，每个作业面应具备独立完成整台混塔吊装能力的主吊机械(每个作业面保证1600吨汽车吊或以上吨位吊车不少于1台)、足够的辅助起重吊装机械(满足混塔主吊组装、混塔塔片组装、混塔塔片卸车等)和完整的施工班组(每个作业面保证15-20人)；风机混塔吊装需要2026年2月中旬（春节前），完成4台混塔吊装（相应的预应力张拉施工属于风机设备厂家），保证节后满足风机主机吊装要求。

9. 风机主机吊装过程中，采用2台主吊同步分区吊装方式，主机吊装作业面不低于2个，每个作业面应具备独立完成整台主机吊装能力的主吊机械（每个作业面保证4000吨汽车吊或以上吨位汽车吊不少于1台）、足够的辅助起重吊装机械(满足风机主吊组装、辅助吊装机设备卸车等)和完整的施工班组(每个作业面施工班组作业人员不少15人)。风机主机吊装设备需要在2026年2月中旬（春节前），提前进场，节后正式开始吊装。

10风机吊装中需要的辅助机具、辅助吊车、人员、机械、各类施工用具配置需满足项目要求，必须编制并提供详细的机械配置方案及施工组织计划及专项安装方案 （需在中标后一个礼拜内提供详细的专项施工方案），满足专家论证及机组安装的总体工期要求，并负责组织风机吊装施工方案、安拆方案论证等危大工程的技术文件评审和吊装方案、安拆方案专家论证工作，费用包含综合单价中，不另计；

11. 负责投保险种包括但不限于人员工伤保险、工程设备保险、吊装责任险、公众责任险，费用包含综合单价中，不另计。

12. 本合同所有工程的材料和设备的到货验收、卸货、二次倒运、保管、保养、发放等工作，费用包含综合单价中不另计。所有甲供材料设备因乙方原因发生丢失、损坏以及产生业主对甲方的罚款，均由乙方负责赔偿 ；

13. 负责配合施工过程中发生的各类检验、试验、检测、验收等，费用包含综合单价中，不另计；

14. 按照法律规定和业主要求编制竣工资料，完成竣工资料立卷、归档，工程竣工后3个月内完成资料及竣工图纸移交，竣工资料移交的完整率、合格率均达到100%。

     15.工作面界限划分：本标段施工范围至变频柜（含变频柜），变频柜至箱变低压侧不在本标段范围内。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有 特种工程（特种设备起重吊装）专业承包资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、

破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。

3.1.3 企业主要人员要求：满足招标文件要求

3.1.4 企业工程业绩要求：至少有1个类似施工业绩（提供合同扫描件或竣工报告，合同扫描件提供封面页和签署页即可）

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com