淮北烈山区古宋100MW风力发电项目风电厂区工程专业分包标段公开谈判采购公告

（采购编号：PC-0128-26J5-FP0026）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交江西铅山300MW先进压缩空气储能示范电站项目EPC总承包工程（一标段），项目业主为江西黄岗山电力能源有限公司，资金已落实。其中江西铅山300MW先进压缩空气储能示范电站项目EPC总承包工程（一标段）包含的土石方及护坡工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取江西铅山300MW先进压缩空气储能示范电站项目EPC总承包工程（一标段）土石方及护坡工程专业分包标段采购文件参与本项目公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:江西省上饶市铅山县葛仙山镇长岭村。

2.2 工程概况及标段概况

江西铅山300MW先进压缩空气储能示范电站项目位于江西省上饶市铅山县葛仙山镇境内，站址位于葛仙山镇东约3km处，距离铅山县城直线距离约18km，距上饶市区直线距离约40 km，距南昌市区直线距离约180km。项目毗邻S425省道，交通较便利。

本项目初拟装机容量为300MW/1200MWh ，释能时长4小时，设计年发电量约4.0亿kWh，工程总工期24个月，采用单台套300MW级先进压气储能设备系统；电站额定运行压力范围为10MPa~14MPa，通过多级膨胀，所需的储气库储气容积不小于31.2 万立方米。

2.3 工期要求

总工期71天（实际开始现场施工日期以开始工作通知中载明的开始现场施工日期为准），计划2026年2月28日开工，2026年5月10日前完成本标段内所有工作内容，具体开工日期以发包人发出的开工令为准。

2.4 质量要求

合格，符合国家、行业及地方的现行法律、法规、标准规范并保证并保证最终通过验收（若标准不一致时，以较高者为准）。

2.5 采购范围

本标段包括但不限于：包括但不限于：1、土方开挖及运输、场地平整、换填回填、分层碾压及平整，施工临时道路(含下基坑道路，基坑开挖需保证一条材料运输车辆可正常通行的下基坑道路)修筑、维护，开挖过程中的施工降水排水(含水沟、坑挖填，抽水等。)边坡支护(裸露土方需采用防尘网或防雨布覆盖)、混凝土挡墙，基坑、基槽清理(含人工配合机械)，施工现场周边十米以内的平整及完工清理，弃土场由施工单位根据现场情况自行选择并平整，基坑周边栏杆的搭设、土方在弃土场存放，应经常性进行成形(梯形)打方整理。等工作。2、现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，地方协调，竣工验收和维护保修等全部内容，并使其满足施工图和甲方下道工序施工要求。3、配合现场各类验收检查会议工作、提交资料。4、甲方根据现场实际情况可调整其施工范围内的部分工程项目，乙方不得有任何异议，不得以此要求变更结算价款或增加费用。乙方负责工程所有设备和材料的装卸、存放、运输、二次倒运、保管、检测试验费、专项检测、调试和试运行等相关工作;材料存放场地及仓库由乙方自行考虑;乙方负责采购完成本工程需要的全部材料、设备等，采购的材料设备必须符合设计及规范要求，按规定配备各类专业管理人员(需持证上岗)等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：资金充足、满足施工进度需要。

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：有1个类似施工业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**