铁塔能源、中国铁塔云南省分公司2025年能源业务施工补充采购项目 招标公告

本招标项目为铁塔能源、中国铁塔云南省分公司2025年能源业务施工补充采购项目（招标编号：CT20250930162），招标人为铁塔能源有限公司云南省分公司、中国铁塔股份有限公司云南省分公司，招标代理机构为中通服咨询设计研究院有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1. 招标范围

1.1招标范围：本项目为集中招标项目。

全省能源业务施工服务采购。包括汽车充电桩159站（含变压器、线缆等物资供货，具体详见报价模块，不含充电桩/堆）、电单车充电30000个端口，备电1048站，换电柜610柜（具体详见报价模块）

1.2采购预算：总预估采购金额9880万元（含税），8875.52万元（不含税），预估税率9%，13%（其中包含全省汽车充电桩施工业务：9102万元（含税），全省电单车充电桩及换电备电施工业务778万元（含税）

1.3承包方式：包工部分包料，具体以采购模块工作内容为准。

1.4项目建设地点：具体标段对应实施区域

1.5工期要求：

（1）汽车充电桩单个单站建设工期从收到甲方派单之日起，60个工作日完成电力报装建设完工验收通电。因技术原因或其他原因工期需要发生变化的，具体以甲方派单为准。

（2）备电、充电、换电工期要求：自收到订单之日起30个工作日内完成电力报装建设完工验收通电。因技术原因或其他原因工期需要发生变化的，具体以甲方派单为准

1.6工程质量要求：达到国家、行业相关规范规定合格标准及本项目技术规范书的要求

1.7保修期：终验合格后36个月

1.8最高投标限价：最高限价折扣100%。投标人超过最高限价将做否决处理

1.9合同有效期：自框架合同签订之日起（或上期铁塔能源、中国铁塔云南省分公司2025年能源业务施工合同份额执行完毕后）至2026年6月30日或合同金额执行完毕之日止，以先到者为准。如框架合同有效期已届满，但合同履行金额未达到合同上限金额，经合同双方共同协商同意无异议后，可延长框架合同有效期。

1.10限投限中规则：不限制投标人投标数量，每个投标人最多只能中标1个标段。

1.11标段划分：共14个标段，具体标段、实施区域及金额如下:

2. 投标人资格要求

1.投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的非法人组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。同一法人下属不具备法人资格的不同分支机构，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供有效的营业执照或相关证明文件的扫描件）。

2.财务要求：投标人能够开具符合国家要求的增值税专用发票，提供承诺书或相关证明材料。

3.控股、管理关系：

（1）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（3）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或者存在交叉任职的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（起始日：投标截止日向前推三年的当日，终止日：投标截止日前一日）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（13）在最近五年内（起始日：投标截止日向前推五年的当日，终止日：投标截止日前一日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（起始日：投标截止日向前推五年的当日，终止日：投标截止日前一日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；

（16）被中国铁塔股份有限公司或中国铁塔股份有限公司云南省分公司列入【全国/云南省】“禁止交易企业名单”的；

（17）被中国铁塔股份有限公司云南省分公司及上级单位列入同类施工的“中国铁塔【全国级或云南省级】供应商黑名单”，且在本项目禁止参与范围内的。

（18）在中国铁塔股份有限公司（全国级或云南省级）供应商分级评价中被判定为同类产品品类淘汰供应商（D级），且处于禁止参与中国铁塔【全国/云南省】范围该产品类别新的采购活动有效期内的。

5.资质要求：

（1）投标人须具备有效的以下资质之一：

1）电力工程施工总承包三级及以上资质

2）输变电工程专业承包三级及以上资质

3）国家电力监管机构颁发的有效的承装（修、试）电力设施五级及以上许可证（许可类别须包含承装类）

（2）投标人须具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

注：提供有效的资质证书扫描件。（投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质；如政府相关部门颁发电子证书要求的需提供电子证书（纸质证书无效），电子证书其有效期及使用期必须均在有效期内，且用途必须与本次招标有关）。

6.人员要求：

（1）投标人须为本项目企业负责人，企业主要负责人具有住建主管部门核发的安全生产考核合格证书（A证）

（2）投标人须为本项目配备项目经理，所投标段配备1名具有住建主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证）的项目经理）并且承诺中标后不在其他在建工程项目中任职

（3）投标人须为本项目配备专职安全生产管理人员，所投标段配备至少2名具有住建主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全员）

（4）投标人须承诺：涉及特种作业的相关人员须持证上岗。

注1：以上三类角色（企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员）人员不得互用，否则互用人员均不予认可（例如：配置的人员张三担任项目经理后，不得再兼任专职安全生产管理人员或企业主要负责人）；

注2：如投标人多个标段投标时，因本项目限中一个标段，投标人项目经理和专职安全生产管理人员多标段间可复用。

注3：提供以下证明材料：上述人员须提供身份证正反面扫描件、项目经理不在其他在建工程项目中任职的承诺书、安全生产考核合格证书扫描件（须证企相符）、与投标人签订的有效的劳动合同或投标截止时间前3个月中任意一个月社保证明材料（上述人员缴纳社保主体或劳动合同所属单位应是投标人或其分公司）；若企业主要负责人是投标单位的法定代表人，可以不提供企业主要负责人的劳动合同或社保证明材料；若拟派人员为退休返聘人员须提供退休证、有效的返聘协议或劳务合同。

注4：总公司可以使用不具有独立法人资格的分公司人员

7.主要设备承诺：、本项目投标人需提供“箱式变压器”符合国家及电力行业技术标准规范且满足电网公司入网要求的产品承诺函

8.本项目不接受联合体投标，不允许任何形式的转包、违法分包。

9.本项目涉及网络安全风险，投标人应当严格遵守《中国铁塔网络安全风险警示企业名单管理要求》并予以承诺。

10..本项目涉及中国铁塔电子标签使用，投标人应当严格遵守《中国铁塔股份有限公司一码到底电子标签管理办法》及《中国铁塔一码到底电子标签安装规范》相关要求并予以承诺。

11.法律法规规定的其它情形。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4. 招标**

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅，您当前的权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com