招标编号：YCZHGC-2026-0005

1. 招标条件

本建设项目宜昌综合维修段2026年一季度车间及工区增设非机动车充电棚工程已由中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段三重一大批准建设，建设单位（项目业主）为 中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段，建设资金来自段运营成本，项目出资比例为100%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：拟建2026年一季度车间及工区增设非机动车充电棚工程位于宜昌综合维修段动力设备车间、枝江北综合工区、建始综合工区、枝江线路车间、荆门南维修工区、沙洋西综合工区共计6处院落。

建设规模：宜昌综合维修段动力设备车间、枝江北综合工区、建始综合工区、枝江线路车间、荆门南维修工区、沙洋西综合工区共计6处院落增设非机动车充电棚及附属配电、场地整修等（详见招标工程量清单）。

2.2 招标范围

招标范围：包括宜昌综合维修段2026年一季度车间及工区增设非机动车充电棚工程等工作。

标段划分：1个标段，标段号：YCZHGC-2026-0005-001。

计划工期：本工程计划于施工合同签订日起开工，总工期30日历天。

2.3 其他说明：/。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照。

（2）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）拟派项目经理须具备专业级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），具有房屋或附属配套设施改造整修相关的施工和管理经验，且未在其他在建工程项目任职。

（4）具备有效的安全生产许可证。

（5）近3年（递交投标文件之日起前3年内，以合同签订时间为准）具有房屋或附属配套设施改造整修相关施工已完工类似业绩。

（6）零小工程范围内没有被暂停或取消投标资格。

（7）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。

（8）投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司零小工程施工单位库中准入的C级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

招标人根据评标委员会提供评标报告确定第一中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，或因安全、质量问题、事故被停止投标的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（或重新招标）

3.4 资格审查方式：资格后审。

4. **

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com