湖南省长沙县春华镇金鼎山12MWp农光互补光伏电站迁建项目

建安劳务分包标段谈判采购公告

（采购编号：12017Z603644-C-1375）

1.采购条件

中国水利水电建设工程咨询西北有限公司已中标湖南省长沙县春华镇金鼎山12MWp农光互补光伏电站迁建项目，项目业主为湖南焕燃能源开发有限公司，资金已落实。具备采购条件，现对该湖南省长沙县春华镇金鼎山12MWp农光互补光伏电站迁建项目进行公开谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于 湖南省长沙县春华镇 ，具体位于 长沙县春华镇金鼎山社区 。

2.2 工程概况及标段概况

本场站已建成一座 35kV 开关站，并根据《国网湖南省电力公司关于长沙县春华镇九田村20兆瓦分布式农业光伏科技项目接入系统方案意见的复函》已接入电网运行。35kV系统接线方式为单母线接线，35kV配电设备采用户内成套装置KYN61-40.5金属封闭开关设备。35kV开关设备共有6台，分别为并网出线柜、母线PT柜、无功补偿出线柜、消弧线圈出线柜、1#光伏进线柜、2#光伏进线柜。35kV母线侧装设有SVG无功补偿装置，SVG总容量为2.0Mvar。

本场站已建成一条35kV场内送电线路，线路起于金鼎山社区侧光伏场区电缆终端塔，止于九木村侧光伏开关站电缆终端塔。线路路径长度为 9.912km。

本标段工程在春华镇金鼎山社区 1～13地块新建光伏容量12.06491MWp，通过已建成 35kV 场内送电线路至 35kV 开关站 1#光伏进线柜。新建 16874 块 715Wp 光伏组件、35 台逆变器、7 台升压箱变和光伏场区视频监控及二次通讯，并新建 1 回 35kV 电缆集电线路和在已建成 35kV 场内送电线增加防雷措施。

2.3 工期要求

湖南省长沙县春华镇金鼎山12MWp农光互补光伏电站迁建项目工程建安劳务作业分包收到中标通知书后3天内必须做好所有进场准备，达到开工条件，计划于2026年6月16日竣工。具体以进场开工时间为准。

2.4 质量要求

湖南省长沙县春华镇金鼎山12MWp农光互补光伏电站迁建项目工程建安劳务作业分包标段工程劳务分包质量要求：按照业主及国家规定的施工质量要求，符合GB50794光伏发电站施工规范、GB50796 光伏发电工程验收规范验收合格。

2.5 采购范围

本次采购工程为湖南省长沙县春华镇金鼎山12MWp农光互补光伏电站迁建项目工程建安劳务作业分包，承包范围包括（但不限于）：

（1）本光伏场区标段内的土建安装工作，包括但不限于：光伏场区内道路的新建和改扩建及拆除恢复、集电线路基础、光伏组件支架基础、35kV华式箱变设备基础、电缆埋设、接地、围栏及基础、堆场临时设施等相关土建工作，以及所有需要进行配套的土建工作。光伏组件、支架、逆变器、35kV华式箱变、集电线路、通讯等所有设备安装工作，以及所有需要进行配套的安装、调试、试运行等工作。在标段区域范围内的工程项目中如有遗漏的工程项目，应被默认属于本标段范围。

（2）本标段设备及材料的卸车、运输、二次倒运、保管及堆场租地等；配合施工过程验收、竣工验收所涉及设备检验、试验、调试、试运行、运行人员培训、地方关系协调、第三方质量监督检查、档案资料等工作，并配合做好工程建设过程中的各类检验收。

（3）施工期间责任牌、农民工维权监督牌、安全警示牌、辅材、机械、施工协调、水保和环保、措施费、规费、临时设施（包括但不限于临时道路、办公室、仓库等）费用、安全文明施工费、雨季施工费、冬季施工费、场区临时排水费、材料进场至光伏场区沿线道路损坏维护和协调、地面附属物清理、场区平整、排水沟设置、成品保护费、检验检测费、管理费、各种停工造成的误工费、阻工协调费等直到工程验收合格移交的所有相关费用。

（4）消缺工程，包括但不限于：前期箱变平台的改造及消缺、集电线路保护装置、电站并网性能试验、通讯消缺、综合楼消防验收及备案等、外送线路及集电线路消缺、站内保护定值修改、围栏补装等。工程建设质量须符合国家相关质量验收标准，国家电网关于光伏电站的全部要求。

乙方在施工过程中不能满足甲方要求时，甲方有权调整其施工任务，并相应调减其分包价格，乙方不得有异议。

同时，乙方应搜集、整理本项目工程建设过程中的全部建设管理及档案资料并负责整理移交。具体要求以建设单位资料要求为准。

具体合同范围和工作内容以标价的工程量清单和施工图纸为准。

3.响应人资格要求 

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有施工劳务不分等级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年（2022年至2024年）财务审计报告。

（1）项目经理资格要求：具有二级及以上建造师注册证书，且具备安全生产考核合格证书（B证），需要提供有效证明材料；

（2）项目技术负责人的资格要求：中级以上职称，近3年至少担任过类似工程项目技术负责人经历，需要提供有效证明材料。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C 证），需要提供有效证明材料。

3.1.4 企业工程业绩要求：近三年来不少于2项类似工程业绩或经验。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体响应。

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到响应文件规定要求，评标小组将否决其响应资格。

4.谈判**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com