郑州航空港区100MW风力发电项目风电机组出线安装工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：GCJ-XNYC-HKGFD-ZYZB-02    ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交郑州航空港区100MW风力发电项目，项目业主为郑州航空港区豫州格林新能源有限公司，资金已落实。其中郑州航空港区100MW风力发电项目包含的风电机组出线安装工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风电机组出线安装工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取郑州航空港区100MW风力发电项目风电机组出线安装工程采购文件参与本项目风电机组出线安装工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况：本项目新建1座100兆瓦风电场，拟安装20台单机容量为5000千瓦风力发电机组及配套箱式变压器，新建1座110千伏升压站。新建风电场集电线路4回、总长度51.92千米（其中架空线路约48.5千米、电缆线路约3.42千米），新建送出线路1回、总长度约14.65千米（其中架空线路约4.2千米、电缆线路约10.45千米）。

2.2.2标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2025 年11月30日，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

符合电力行业质量要求，同时满足以下要求：

（1）承包人及分包商应接受工程质量监督单位、发包人及发包人上级主管单位对本合同工程的质量、安全、健康、环保和文明施工等方面定期和不定期的监督、检查和验收，并接受工程质量监督单位、发包人及发包人上级主管单位的整改要求和处罚，按照监督检查意见整改完善。

（2）承包人应按行政法规、规范、规程等规定对工程质量、设备、半成品和原材料等的检测和试验。

（3）承包人负责确保各类验收通过。

（4）承包人负责对本工程范围内建构筑物和设备的沉降观测，并负责工程完工移交后1年内各主要建构筑物沉降观测。负责沉降观测的人员必须具有相应的上岗资格证书，并建立完整的观测档案资料，按要求向发包人提交。

（5）噪声保证：在对噪声有要求和限制的区域，机组排放的噪声应符合该区域所执行的相关标准的规定。承包人必须保证所有风机运行后噪音符合国家规范要求，并对风机采取相应的降噪措施，运行后实际测试(距离机位中心每一段距离都要有噪音测试数据)，并把运行后噪音测试报告报送发包人。因噪音不满足国家及规范要求造成的损失全部由承包人承担

2.5 采购范围

箱变工程：箱变基础、防火墙砼浇筑、钢筋制作安装、箱变设备安装、箱变低压侧电缆安装，桥架制作安装、风机及箱变接地制作安装，风机监控系统等，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和招标人下道工序施工要求，如因投标人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，招标人有权在与投标人的结算中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力建设施工总承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证；

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com