达拉特±800kV换流站项目土建B包钢结构吊装及防火涂装工程专业分包公开询比采购公告

（采购编号： PC-0128-26J6-FP0064  ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交达拉特±800kV换流站项目土建B包项目，项目业主为国家电网有限公司特高压建设分公司，资金已落实。其中达拉特±800kV换流站工程-土建B包包含的钢结构吊装及防火涂装工程专业分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取达拉特±800kV换流站项目土建B包钢结构吊装及防火涂装工程专业分包采购文件参与本项目公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:  内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：新建送端换流站，新增换流容量800万千瓦，安装单台容量40.75万千伏安的换流变28台（4台备用）；安装4880兆乏容性无功补偿装置；建设500千伏交流出线11回。标段概况：土建B包阀厅、辅控楼、高端换流变基础、防火墙及站前区建筑(土方开挖、砖砌筑工程、建筑装饰装修、管线预埋、照明灯具安装、排水管道安装、道路地坪、阀厅区域照明及埋管等)

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年5月15号至2026年11月15号，总日历天数195天，具体开工以采购人(中国电建集团江西省水电工程局有限公司)发出的开工通知为准，且满足业主要求工期(与主合同工期致)，且甲方有权根据项目实际情况调整工期。

2.4 质量要求

严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。全面应用输变电工程“标准工艺”应用率≥95%，工程“零缺陷”投运，实现工程达标投产、国家电网有限公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创国优金奖;工程使用寿命满足国家电网公司质量要求;不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

2.5 采购范围

包括但不限于钢结构吊装及防火涂装，具体内容详见附件一《达拉特±800kV换流站项目土建B包钢结构吊装及防火涂装工程合同清单报价表》

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有钢结构工程专业承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：/

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**