改扩建姆娘山供水厂工程总承包项目

道路拆除及恢复工程专业分包询比采购公告

（采购编号：GCJ-JZGC-GKJMNS-DLCC-01）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交改扩建姆娘山供水厂工程总承包项目，项目业主为平果市鸿铝水务有限责任公司，资金已落实。其中中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成项目包含的道路拆除及恢复工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行道路拆除及恢复工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交改扩建姆娘山供水厂工程总承包项目道路拆除及恢复工程专业分包采购文件参与本项目道路拆除及恢复工程专业分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:平果市马头镇雅龙村姆娘山南侧.

2.2 工程概况及标段概况

改扩建平果市姆娘山供水厂，改扩建规模为 6 万 m3/d；新建 DN1000 原水输水管管道长约 14.5km；新建 DN600 出厂配水管管长约 1.53km 。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2025 年12月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

本次招标范围为施工图设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求及业主增加的零星工程等范围内的道路及水渠混凝土管道的拆除及恢复工程，包括但不限于：道路拆除及恢复、复垦绿地破除及恢复（含鱼塘土工布铺设、地被植物的清除、整理绿化用地）、现状水渠破除与恢复、便道的表土清除与拆除等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包贰级或市政公用工程贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内承接过市政道路工程。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com