招标公告

西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目

设备安装工程一标段专业分包招标公告

（招标编号：XYWDGF-SG-02-2025）

1.招标条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目，项目业主为西安光合绿创新能源开发有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的 设备安装 工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人获取招标文件参与本项目投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点

建设地点位于 陕西省西安市西安邮电大学长安校区。

2.2 工程概况及标段概况

西安邮电大学屋顶光伏发电项目位于陕西省西安市西安邮电大学长安校区，地理坐标为东经 108.901307°、北纬 34.153072°，利用学校闲置屋面建设分布式光伏电站；本项目分两个标段建设，直流侧安装总容量约为 10.35MWp，交流侧额定总容量约为 9.68MW。屋顶的主要类型为混凝土屋面，采用光伏阳光棚、阵列式的安装方式，共安装 650Wp 单晶单面 N 型 BC 组件和 650Wp 单晶双面 N 型 BC 组件共 15927 块，85 台 110KW 组串式逆变器，5 台箱变。采用“自发自用，余电上网”模式，在邮电大学西区电力中心西侧设置预制舱，分别与长邮电及南唐线并网连接。其中一标段

本标段为电气安装施工一标包括：基础教学楼，学术交流中心，3#实验楼，车库综合楼，旭日餐厅，超市，通信楼，长智公寓（1#~6#），长思公寓（1#~7#）。直流侧装机容量：5.93MWp交流测装机容量（约）：5.55MW，共共安装 650Wp 单晶单面 N 型 BC 组件9128块。

2.3 工期要求

西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目建筑工程标段专业分包计划开工日期：2025年12月5日（具体开工时间以招标人指令为准），计划完工日期2025年12月31日完工，合同工期总日历天数为25天。

2.4 质量要求

西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目设备安装工程一标段 质量要求：技术标准符合国家或行业标准要求的高质量的 设计、供货、施工及其相应的服务，当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。

2.5 招标范围

本次招标工程为西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目设备安装工程施工一标段，承包范围包括（但不限于）：

(1)组件安装，支架采购与安装，落水槽、落水管采购与安装，组串式逆变器安装，设备安装（光伏并网柜、SVG设备、箱变等），电缆支架、桥架采购及安装，电缆敷设（光伏汇线及高压电缆），光缆与通讯电缆的采购与敷设。电缆套管的采购和安装，电缆头制作（光缆熔接），电缆试验，逆变器调试，各楼栋光伏板的调试，电缆防火施工(包括防火堵料、涂料的采购和施工)，设备接地及防雷检测等。详见图纸及工程量清单。

(2)提供工程施工、安装所用材料或设备的采购(合同规定由采购人提供的除外)、 催交、运输、保险、接车、卸车、二次倒运、到货验收、性能试验、仓储保管、成品保  护 等 ；

(3)涉及到各项试验检测、调试、施工协调、验收、消缺处理、竣工验收直至移交 给发包人的全部工作以及质保期服务等；

(4)施工区域的治安、保卫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和 公共物业管理；

(5)为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场 等；

(6)搜集、整理承建工程项目的全部档案资料并负责整理移交；

(7)竣工图纸的编制(如有);

（8）即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在承包人应承担的工作范围内。

详见招标文件技术条款。

3.投标人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包三级及以上资质，具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证

3.1.2企业资产（财务要求）： 近三年财务状况（2022年、2023年、2024年）良好、且无亏损

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具有机电安装二级及以上注册建造师职业资格证书、中级职称、具备有效的安全生产考核证书（B证），担任过1个或多个类似工程项目经理业绩，且未在其他在建工程项目担任项目经理

（2）项目技术负责人的资格要求： 具有中级及以上职称

（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：  人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位

3.1.4 企业工程业绩要求： 近3年内具有不得少于1项类似工程业绩，且合同额不少于200万

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。

 /

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com